疫情期间施工/疫情期间施工单位可以索赔费用

疫情导致工程施工延误的工期、费用是否可以索赔?

1、疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔，费用索赔需根据具体情况分担。工期索赔 在建设工程领域，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段，为了避免疫情扩散，各省市采取措施限制农民工流动、推迟开复工日期，这些措施直接导致了施工单位的工期延误。

2、因疫情造成的工期延误，承包人可依据不可抗力条款进行工期顺延及费用索赔，需按合同约定及时提交索赔意向通知和报告，并收集保存相关证据。 具体处理方式如下：明确疫情的法律性质为不可抗力根据我国《民法总则》《合同法》规定，不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

3、但需注意，仅当工期延误或费用损失与疫情存在直接因果关系时，方可纳入不可抗力索赔范围。例如，因政府强制停工导致的延误属于不可抗力，但因承包人自身管理不善导致的延误则不适用。

4、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。

5、免除或部分免除违约责任：施工人可主张免除因停工导致的逾期竣工违约责任，但需证明疫情与停工、逾期之间的直接因果关系。例如，若合同原定竣工日期为2020年2月，但政府于1月发布停工令，导致工期延误，则可主张免责。

6、法律主观：因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担 民事责任 。

浅谈肺炎疫情对建设工程施工单位的影响

1、肺炎疫情对建设工程施工单位的影响主要体现在法律定性、工期与责任、损失承担及应对措施等方面，具体分析如下：肺炎疫情的法律定性：构成不可抗力根据《民法总则》第180条及《合同法》第117条，不可抗力需满足“不能预见、不能避免且不能克服”的客观条件。

2、对工期的影响开工时间延迟：受住建局和防疫部门验收流程影响，复工时间以复工单为准，与原定开工日期对比可能产生延迟。例如，若约定年后开工但因防疫验收未通过，实际复工时间将晚于计划，直接导致工期顺延。人员因素：人工降效：疫情防控限制人员流动，施工无法全负荷运转，关键工序施工效率降低。

3、短期看，疫情对经济冲击很大，二季度会有反弹，疫情不会影响经济长期向好的趋势。作为劳动力密集型行业，工人到岗时间，疫情防控成本等短期内会对工程公司造成不利影响。长期来看，政府的调节政策会为工程行业带来利好。新基建需求爆发，为工程行业发展提供新动能。

疫情对施工影响的梳理

新冠疫情对施工的影响主要体现在工期、费用及政策层面，具体梳理如下：对工期的影响开工时间延迟：受住建局和防疫部门验收流程影响，复工时间以复工单为准，与原定开工日期对比可能产生延迟。例如，若约定年后开工但因防疫验收未通过，实际复工时间将晚于计划，直接导致工期顺延。

新冠肺炎疫情对经济及企业管理带来多方面影响，企业需通过做好计划管理、合理匹配资源、提前梳理问题等措施应对挑战，具体内容如下：疫情对经济及企业复工复产的影响新冠肺炎爆发给经济带来巨大压力，以湖北为例，一季度GDP下降32%。未来形势因疫情叠加变化而更加难测，复工复产过程漫长艰苦，效果难以预测。

在复工环节，我们引用广发研发中心对29大行业76个细分子领域复工及疫情对供需影响情况的梳理：“对需要重点关注的行业大致分为3类：（1）需求上行或影响不大，复工进度较差的行业，未来需要密切跟踪复工进度。

疫情期间,建筑工地如何复工?黑龙江住建厅给出了23个条件,一目了然...

1、疫情期间，黑龙江住建厅针对建筑工地复工提出了23个条件，具体如下：建筑工地开（复）工前“七有”有机构：需制定疫情联防联控方案，建立以项目主要负责人为组长的疫情防控组织机构，并设置疫情防控专职人员，确保防控工作有组织、有领导、有专人抓。

2、复工条件包括组建疫情防控复工复产工作组，制定工程项目疫情防控方案和复工复产组织方案。人员健康管理方面，需指定专人负责人员健康管理，建立“一人一档”制度，掌握人员流动情况，确保健康管理到位。施工现场准备方面，应采取封闭式管理，设置隔离区和隔离室，进行全面消毒杀菌，并合理配备疫情防控物资。

3、福建省住建厅要求施工单位对湖北疫区拟返闽的从业人员一律推迟返闽，具体返闽时间等待通知。山东省：菏泽市某些建筑工地暂定不早于2月24日前复工。河北省：复工复产企业需做到“七个必须”，确保安全，具体复工时间根据行业标准和疫情防控情况确定。

4、地方各级住房和城乡建设主管部门要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治站位，在地方党委和政府统一领导下，根据本地疫情防控要求，开展企业经营和工程项目建设整体情况摸排，加强分类指导，以县(市、区、旗)为单位，有序推动企业和项目开复工。

5、河北住建厅强调防止因疫情推迟复工后出现不合理赶工期现象。复工流程简化措施江西省取消复工审批手续，改为报备制；宁波实行复工安全条件承诺审核制，减少行政干预。

河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定

1、河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定主要包括以下内容：因疫情导致不能按时履约，工期应予以合理顺延。这一规定确保了工程合同双方在面对疫情这一不可抗力因素时，能够有合理的调整空间，避免因疫情导致的违约问题。防疫费用计取原则：未开工的项目需增加防疫经费，工地现场看护、防控监管人员等按40元/天增加。

2、常态化疫情防控费用处理根据山西住建厅7月19日发布的消息，建筑工程施工期间，若项目所在地有疫情防控要求，施工单位在施工现场采取相应防控措施（如设置隔离区、配备防疫物资、定期消杀等）所产生的费用，直接计入工程造价。此类费用属于工程成本的一部分，无需额外协商或调整。

3、江苏省：住建厅发布的《省住房城乡建设厅关于进一步加强疫情防控期间住房城乡建设领域相关工作的通知》也明确，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，建设单位应将合同约定的工期顺延。

4、政府规定支持疫情防控费用分担合理分担原则：中央及地方政府出台法规明确，建设工程因疫情防控导致的损失和费用增加，发承包双方应按照不可抗力有关规定和合同约定合理分担。

5、赶工记录（如工时统计、材料采购凭证）及疫情防控支出凭证，作为索赔依据。法律支持：复杂纠纷建议委托专业律师处理，避免因操作不当导致利益受损。总结：山东省住建厅通过明确费用承担主体、细化计价规则及强化监管，为疫情下工程建设提供了政策保障。施工单位应主动适应政策变化，通过合规手段维护自身权益。

6、工程损失由业主承担；工期顺延。江苏、湖南等省重申这一原则，要求损失分担严格按法律法规执行。地方政策差异与实务建议 政策执行中的矛盾与调整 部分地区合同条款与法规冲突：例如国有投资项目合同常规定“无限风险不调整”，但地方住建厅通过指导文件间接支持调价，需通过协商解决。

商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位该怎么办_百度...

1、通过仲裁或诉讼等法律途径解决争议。综上所述，施工单位在面对因新冠疫情导致的商品房开发项目施工工期逾期时，应援引不可抗力条款，及时通知建设单位，协商调整合同工期，并保留相关证据以应对可能的争议。

2、商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的，施工单位可以将工程工期顺延。以下是具体解释及法律依据：工期顺延的合理性：由于新冠疫情属于不可抗力因素，即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，因此导致的商品房开发项目施工工期逾期，施工单位有权申请工期顺延。

3、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。

4、如果因新冠疫情或疫情防控措施导致工期延误，承包人有权请求顺延工期。通知与证明义务：承包人应及时向发包人发出书面通知，说明不可抗力和受阻情况，并提供必要的证明，如政府发布的停工通知、疫情防控措施文件等。避免损失扩大：承包人应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大，这是承包人的责任。

5、施工日志、监理记录等证明实际停工时间；复工后采取的补救措施（如跨区域招工、调整施工计划）。若无法充分举证，法院可能不予采纳免责主张。总结：疫情管控属于不可抗力，但开发商仅对合理停工期间免责。购房者可通过核对政府管控文件、合同条款及开发商举证情况，主张扣除免责期后的违约金。

6、是否能让开发商赔钱需视具体情况而定，若因疫情这一不可抗力导致延迟收楼且开发商无其他违约情形，一般不能要求赔偿；若开发商本身存在工期延误等问题，即便有疫情也不能免责，业主有权索赔。